하도급계약서 작성가이드

하도급계약의 개요 법적 특성 건설공사의 하도급 계약 우리나라 건설공사의 하도급제도 계약서의 주요 구성내용 계약서 작성 시 주의사항 하도급계약서 샘플 및 작성요령으로 구성된 하도급계약서 작성가이드 입니다.  1. 하도급계약의 개요 1) 하도급계약의 정의 2) 하도급계약의 특징 3) 수급인과 도급인의 관계 4) 계약서에 기재해야 하는 항목 5) 계약의 성립시점 2. 하도급계약의 법적 특성 1) 보수의 지급 시기 2) 수급인의 저당권설정 청구권 3) 수급인의 담보책임 4) 수급인의 귀책사유로 인한 계약의 해제 5) 도급인의 계약해제권 6) 도급인으로 인한 하자의 면책 7) 공사계약일반조건 8) 위약금 9) 계약보증금 3. 건설공사의 하도급계약 1) 건설공사 도급계약의 의미 2) 건설공사 도급계약의 원칙 3) 건설공사 도급계약의 종류 4) 건설공사 수 ...

도급계약서 작성가이드

도급계약서의 개요와 작성요령에 대한 내용으로 구성된 도급계약서 작성가이드 입니다. 급계약은 당사자의 어느 일방이 어느 일을 완성할 것을 약정하고 상대방이 그 일의 결과에 대하여 보수를 지급할 것을 약정함으로써 성립하는 계약입니다.  1. 도급계약의 개요 2. 도급계약의 법적 특성 1) 보수의 지급 시기 2) 수급인의 목적부동산에 대한 저당권설정 청구권 3) 수급인의 담보책임 4) 도급인의 계약해제권 5) 하자가 도급인이 제공한 재료 또는 지시에 기인한 경우의 면책 3. 건설공사의 도급계약 1) 건설공사 도급계약의 의미 2) 건설공사 도급계약의 원칙 3) 건설공사 도급계약의 종류 4) 건설공사 수급인 보호사항 5) 분쟁방지를 위한 계약사항 4. 우리나라 건설공사의 하도급제도 1) 하도급의 개요 2) 하도급의 제안 3) 공사 일부의 하도급의무 4) 하수급인 보호관련 제도 5) 발주자의 권리 보호관련 제도 6) 하도급계약 ...

하자 이행각서(하자보수)

발생 가능한 하자에 대해 보수조치를 신속히 시행할 것을 약속하는 데 사용되는 하자 이행각서 양식입니다. 공사명 공사금액 시공회사명 대표자 정보 등을 명확히 기재할 수 있습니다. 특정 기업이 하자 보수공사 시공을 약속하는 내용이 예시로 포함되어 있습니다.  하자 이행각서전기 소방 건축 설비 등 관련법령 준수 부분공 사 명공사금액일금 원정 ( ) vat 별도공사기간 20 년 월 일 ~ 20 년 월 일 (00일간)하자보증기간 20 년 월 일 ~ 20 년 월 일 (00년)폐사는 ( )의 상기 공사를 시공하였으며하자 기간 내에 발생하는 당해 공사 부분에 발생하는 하자에 대한 책임이 있으며즉시 하자보수공사를 시행할 ...

[2024년] 인테리어공사 도급계약서

공사명 공사장소 공사기간 계약금액 대금의 지급 하자담보 책임기간 등을 기입하여 인테리어공사 도급계약서 작성시 사용하는 계약서 양식입니다.  제 1 조【 총 칙 】 제 2 조【 계약보증금 】 제 3 조【 공사감독원 】 제 5 조【 재료의 검사 등 】 제 6 조【 안전관리 및 재해보상 】 제 8 조【 부적합한 공사 】 제 9 조【 기성부분급 】 제10조【 준 공 】 제11조【 대금지급 】 제12조【 하도급 대금의 직접지급 】 제13조【 이행지체 】 제14조【 하자담보 】 제15조【 계약해제 등 】 제16조【 손해배상 등 】 제17조【 권리의무의 양도 】 제18조【 법령의 준수 】 제19조【 분쟁의 해결 】 제20조【 특약사항 】  인테리어 도급계약서도급인 abc 주식회사(이하 a라 한다)와 수급인 xyz 주식회사(이하 b라 한다)는 00리조트 00매점 인테리어 공사에 대하여 다음과 같이 도급계약을 체결하며 대등한 입장에서 서로 협력하여 신의 ...

공사 하도급 계약서

건설공사 하도급 계약서 샘플입니다.  제 1 조【 총 칙 】 제 2 조【 하수급인 】 제 3 조【 관련공사와의 조정 】 제 4 조【 의견의 청취 】 제 5 조【 재하도급 】 제 6 조【 권리의무의 양도 】 제 7 조【 보증인 】 제 8 조【 감독원 】 제10조【 종업원 및 고용원 】 제11조【 공사재료의 검사 】 제12조【 지급재료 및 대여품 】 제13조【 설계의 의문 조건의 변경 】 제14조【 부적합한 공사 】 제15조【 공사의 변경 중지 】 제17조【 응급조치 】 제18조【 불가항력에 의한 손해 】 제19조【 공사의 준공 】 제20조【 대금지급 】 제21조【 선급금 】 제22조【 하자담보 】 제23조【 이행지체 】 제24조【 갑의 계약해제 】 제25조【 을의 계약해제 】 제26조【 발주자에 대한 책임 】 제27조【 안전관리 】 제28조【 서류제출 】 제29조【 분쟁의 해결 】 제30조【 계약외의 사항 】  건설공사 하도급 계약서하도급인(이 ...

하자이행 각서(양식샘플)

상기 공사와 관련하여 발생한 일체의 시공비을 모두 완불수령 하였음을 각서한다는 내용의 문서 양식입니다.  하자 이행 각서.발 주 처 :.공 사 명 :.공사 기간 :.공사 금액 :1.당사는 상기 공사와 관련하여 발생한 일체의 시공비(장비비 노무비 자재비 기타경비 등)을 모두 완불수령 하였음을 각서합니다.2.아래 각서인은 상기 현장에서 발생한 세금계산서가 추후 불명세금계산서나 세무조사 과정에서 적출된 세금계산서로 확인될시 본 각서인이 귀사의 요청기한내에 추가로 소명자료를 제출하지

내용증명서(임대건물의 하자수리보수계약불이행에 의한 계약이행을 통지하는 경우)

임차한 건물에 하자가 있어 건물주인이 수리를 해주기로 했으나 입주일이 다가오도록 수리가 되지 않아 수리하여 줄 것을 바라는 내용으로 작성 된 내용증명서(임대건물의 하자수리보수계약불이행에 의한 계약이행을 통지하는 경우) 입니다.  통 지 서 수신자성명 : 주소 : 발신자성명 : 주소 : 연락처 : ■ 제 목 : 임대건물의 하자수리보수계약불이행에 의한 계약이행을 통지하는 경우--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1.귀하의 가정에 평안 ...

시설 공사계약서(하도급사항)

시설공사계약시 필요한 자료로 공사명/공사금액/대금지불조건/이행보증 등의 내용으로 구성되어 있는 계약서입니다.  제 1 조 【 공사명 】 제 2 조 【 공사금액 】 제 3 조 【 공사기간 】 제 4 조 【 대금지불 조건 】 제 5 조 【 이행보증 】 제 6 조 【 도면승인 】 제 7 조 【 재 료 】 제 8 조 【 사양변경 】 제 9 조 【 하도급 사항 】 제10조 【 부적합한 공사 】 제11조 【 안전관계 】 제12조 【 하자관계 】 제13조 【 계약의 해제권 】 제14조 【 지체상환금 】 제15조 【 허가】 제16조 【 해 석 】 제17조 【 기 타 】  시설 공사계약서( 이하 갑이라 한다)와 ( 이하 을이라 한다)는 시설공사계약에 대해 아래와 같이 계약을 체결한다.제 1 조【 공사명 】제 2 조【 공사금액 】원제 3 조【 공사기간 】 20 년 월 일부터 20 년 월 일 까지제 4 조【 대금지불 조건 】1.계 약 금( %) : ...

공사도급 계약서(체크 포인트 추가)

공사명과 공사기간 계약기간 공급가액 부가가치세 취하조건 및 하자담보책임기간 하자보수보증금률 지체상금율 등을 먼저 기록하고 38개조목과 세항과 세세항으로 자세하게 규정하고 있으며 많은 항목중에 중요계약사항을 요약해 놓은 체크포인트가 추가되어 있는 공사도급 계약서에 관한 예문입니다.  제1조 (총 칙) 제2조 (공사의 목적물/도급범위) 제3조 (공사금액) 제4조 (공사기간) 제5조 (설계 및 시공기준) 제6조 (공사의 도급) 제7조 (연대보증인) 제8조 (인허가 업무의 주관) 제9조 (공부의 정리) 제11조 (자금의 대여) 제12조 (분양업무) 제13조 (공사지체) 제14조 (공사 감리자) 제16조 (공사의 변경 및 중단) 제17조 (부적합한 공사) 제18조 (응급조치 및 민원처리 기준) 제19조 (불가항력에 의한 손해) 제20조 (직영시공) 제22조 (계약금액의 변경) 제23조 (물가상승) 제24조(계약해제·해지) 제25조 (이행지체/연체료) 제26조 ...

근저당권 양도계약서

승계계약의 체결 이전등기 하자담보책임 채무이행의 약속 연대보증 공정증서의 작성 원계약의 적용 등의 내용으로 구성된 근저당권양도계약서입니다.  제 1 조 【 승계계약의 체결】 제 2 조 【 이전등기】 제 3 조 【 하자담보 책임】 제 4 조 【 채무이행의 약속 】 제 5 조 【 연대보증】 제 6 조 【 공정증서의 작성】 제 7 조 【 원계약의 적용 】  근저당권 양도계약서은행(이하 갑이라 한다)와 은행(이하 을이라 한다)와 채무자 (이하 병이라 한다)는 아래와 같이 근저당권 양도계약을 체결한다.제 1 조【 승계계약의 체결 】1.갑과 병은 20 년 월 일 근저당권부 은행거래계약 (이하 원계약 이라 한다)을 체결하고 거래를 계속해 왔으나 금번 갑의 사정으로 인하여 원계약에 기한 현존채권을 포함하여 위의 원계약을 근저당권부 그대로 ...

공동도급 계약서(주택/건설)

공사의 공급자와 수급자가 공동으로 도급계약을 체결하는 형식의 공동조급계약서 자료입니다.  제 1 조【 총 칙 】 제 2 조【 공사의 목적물/도급범위 】 제 3 조【 공사금액 】 제 4 조【 공사기간 】 제 5 조【 설계 및 시공기준 】 제 6 조【 공사의 도급 】 제 7 조【 연대보증인 】 제 8 조【 인 허가 업무의 주관 】 제 9 조【 공부의 정리 】 제10조【 지상물 철거 】 제11조【 자금의 대여 】 제12조【 분양업무 】 제13조【 공사지체 】 제14조【 공사 감리자 】 제16조【 공사의 변경 및 중단 】 제17조【 부적합한 공사 】 제18조【 응급조치 및 민원처리 기준 】 제19조【 불가항력에 의한 손해 】 제20조【 직영시공 】 제22조【 계약금액의 변경 】 제23조【 물가상승 】 제24조【 계약해제·해지 】 제25조【 이행지체/연체료 】 제26조【 부분사용 】 제27조【 공사완료 】 제28조【 입 주 】 제29조【 건축시설의 관리와 하자 】 제30조 ...

계약 및 하자보증 이행각서

공사명 계약금액 계약일자 보증금율 보증금액 등의 내용을 기입하여 계약 및 하자보증 이행각서 작성시 사용하는 각서 양식입니다.  ( ) 보증 이행각서공사명계약금액일금 원정 ( )계약일자 20 년 월 일준공일자 20 년 월 일( ) 보증금율일금 원정 ( )( ) 보증금액계약금액의 %( )책임기간 20 년 월 일 ~ 20 년 월 일( )이행방법본인은 귀청에서 시행하는 위의 공사에 대한 을(를) 이행함에 있어 국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 제-조 제-항의 규정에 의거 하자

공사도급 계약서

권리의무/도급명/공사기간/공사금액/공사대금 지급계약이행 보증금/하자보수 보증금/기한연장과 지체 배상금/공사의 준공/기타사항/계약의 해석 등의 내용으로 구성되었습니다.  제 1 조 【 권리의무 】 제 2 조 【 도급명 】 제 3 조 【 공사기간 】 제 4 조 【 공사금액 】 제 5 조 【 공사대금 지급 】 제 6 조 【 계약이행 보증금 】 제 7 조 【 하자보수 보증금 】 제 9 조 【 공사의 준공 】 제10조 【 기타사항 】 제11조 【 계약의 해석 】  공사도급계약서도급인 를( 이하 갑이라 한다 )와 수급인 를( 이하 을이라 한다 )간의 다음 각 조항을 계약 체결한다.제 1 조【 권리의무 】을은 갑의 제2조(도급명)을 수급하고 갑은 그 결과에 대하여 을에게 공사 도급대금을 지불한다.제 2 조【 도급명 】1.2.3.제 3 조【 공사기간 】공사착공은 준공기일은 다음과 같다.착공일자 : 20 년 월 일준공일자 : 20 ...

근저당권설정등에관한 계약서

채무자가 귀사와 상품매매 위탁판매 위탁가공 금전대차 어음행위 보증 채권양도 및 채무인수 등에 관한 제거래를 할 것을 약정함에 있어서 이들 거래로 인하여 채무자가 귀사에 부담한 또는 장차 부담할 일체의 채무 담보로서 말미서명자는 금일순위 번의 근저당  제 1 조【 근저당물건 】 제 2 조【 채권원본 최고액 】 제 3 조【 근저당권의 존속기간 】 제4조【 채무의 이행 】 제 5 조【 연체손해금 】 제 6 조【 물건의 하자 】 제7조【 물건의 처분 이용 변경 등 】 제 8 조【 공부면과 현상과의 불일치 】 제 9 조【 이행기의 도래 】 제11조【 대물변제후의 정산 】 제12조【 경매 조건 】 제13조【 증담보 】 제14조【 보 험 】 제15조【 등 기 】 제16조【 비용의 부담 】 제17조【 연대보증 】  근저당권 설정계약서채무자 (이하 갑이라 한다)와 채권자 (이하 을이라 한다)와 보증인 (이하 병이라 한다)는 아래와 같이 근저당권 설 ...

하자이행 각서

건축물이나 시설물에서 발생한 하자를 정리하고 이를 해결하기 위해 시공주와 시공사 혹은 시공감리기관과의 협의를 통해 취해진 대책과 이행 상황을 기록한 서식입니다. 공사명과 공사금액 및 하자보증기간 등 내용을 기입하는 하자이행 각서입니다.  하자 이행 각서(전기 소방 건축 설비 등 관련법령 준수 부분)공 사 명아파트 배수설비 하자 수리공사공사금액일금 원정 ( ) vat 별도공사기간 20 년 월 일 ~ 20 년 월 일(00일간)하자보증기간 20 년 월 일 ~ 20 년 월 일(00년)폐사는 ( )의 상기 공사를 시공하였으며 하자기간 내에 발생하는 당해 공사 부분에 발생하는 하자에 대한 책임이 있으 ...

[2024년] 인테리어 공사계약서 양식

공사명 공사장소 공사기간 대금지급시기 등을 기입하여 인테리어공사 표준 계약서 작성시 사용하는 계약서 양식입니다.  제 1 조【 공사개요 】 제 2 조【 공사대금 】 제 3 조【 공사내역 】 제 4 조【 공사의 변경 및 조정 】 제 5 조【 하자보수 】 제 6 조【 이행지체 】 제 7 조【 계약의 해제 또는 해지 】 제 8 조【 권리 및 의무의 양도 】 제 9 조【 기타 사항 】 제10조 【 분쟁의 해결 】  인테리어공사 표준계약서발주자(시행자) abc 주식회사(홍길동 이하 a라 한다)와 수급자(시공자) xyz 주식회사(김철수 이하 b라 한다)는 아래와 같이 계약을 체결한다.제1조【공사개요】1.공 사 명 : 리모델링 작업2.공사장소 : 서울특별시 강남구 역삼동 xxxx.xx.xx.공사면적 : 50㎡4.공사기간1) 착 공 : 20 년 월 일2) 준 공 : 20 년 월 일제2 ...

중고자동차 매매계약서(자동차 매매업자 거래용)

중고자동차매매계약시 필요한 자료로 당사자의 표시/동시이행/공과금부담/사고책임/법률상의 하자책임 등의 내용으로 구성되어 있는 계약서입니다.  제 1 조【 당사자표시 】 제 2 조【 동시이행 등 】 제 3 조【 공과금부담 】 제 4 조【 사고책임 】 제 5 조【 법률상의 하자책임 】 제 6 조【 해약금 】 제 7 조【 매매업자의 책임 】 제 8 조【 등록지체책임 】 제 9 조【 할부승계특약 】 제10조【 계약서 】  중고자동차 매매계약서자동차등록규칙 제33조 제2항 제2호의 규정에 의하여 양도인 홍길동(이하 “a”라 한다)와 양수인 김철수(이하 “b”라 한다)는 다음의 중고자동차매매계약서 기재내용과 같이 양도하였음을 증명합니다.제1조【물건의 표시】1.자동차 등록번호 : 12가 xxxx.xx.xx.차 종 : 현대 그랜저3.차대번호 : khmxxxx.xx.xx2344.주행거리 : 50 km5.등 ...

(내용증명) 임대건물의 하자수리보수계약불이행에 의한 계약이행 통지에 대해 답변하는 경우

입주전까지 아무런 하자없이 깨끗이 수리하여 주겠다는 내용증명서 입니다.  답 변 서수신자성명 : 주소 : 발신자성명 : 주소 : 연락처 : 제 목 : 내용증명 우편에 대해 답변하는 경우------------------------------------------------------------------------------------------1.삼가 귀하의 사업이 번창하시길 기원합니다2.본인은 20...귀하의 내용증명우편을 송달받았습니다.

건축시설 공사계약서(이행보증금)

시설공사 관련 계약시 필요한 자료로 목적/시설공사내용/공사기간/공사금액/이행보증금 등의 내용으로 구성되어 있는 계약서입니다.  제 1 조【 목적 】 제 2 조【 시설공사 내용 】 제 3 조【 공사기간 】 제 4 조【 공사금액 】 제 5 조【 이행보증금 】 제 6 조【 도면 】 제 7 조【 재료공급 】 제 8 조【 사정변경 】 제 9 조【 불성실 시공 】 제 10 조【 안전관리 】 제 11 조【 하도급 】 제 12 조【 검사대행 】 제 13 조【 하자담보책임 】 제 14 조【 해제 】 제 15 조【 기타사항 】 제 16 조【 분쟁해결 】 제 17 조【 특약사항 】  건축시설 공사계약서건물주 (이하 갑이라 칭한다)와 건물 시설공사 전문업체 (이하 을이라 칭한다)는 다음과 같이 건축 시설공사 계약을 체결한다.제 1 조【 목 적 】본 계약은 갑의 건물에 대한 시설공사를 을이 담당하고 관련된 권리의무 내용을 규율함을 목적으로 한다.제 2 조【 시설공 ...

근저당권 양도계약서(양식샘플) | 변호사 항목해설

승계계약의 체결 이전등기 하자담보책임 채무이행의 약속 연대보증 공정증서의 작성 원계약의 적용 등의 내용으로 구성된 근저당권양도계약서입니다.  제 1 조 【 승계계약의 체결】 제 2 조 【 이전등기】 제 3 조 【 하자담보 책임】 제 4 조 【 채무이행의 약속 】 제 5 조 【 연대보증】 제 6 조 【 공정증서의 작성】 제 7 조 【 원계약의 적용 】

공사도급 계약서(양식샘플) | 변호사 항목해설

권리의무/도급명/공사기간/공사금액/공사대금 지급계약이행 보증금/하자보수 보증금/기한연장과 지체 배상금/공사의 준공/기타사항/계약의 해석 등의 내용으로 구성되었습니다.  제 1 조 【 권리의무 】 제 2 조 【 도급명 】 제 3 조 【 공사기간 】 제 4 조 【 공사금액 】 제 5 조 【 공사대금 지급 】 제 6 조 【 계약이행 보증금 】 제 7 조 【 하자보수 보증금 】 제 9 조 【 공사의 준공 】 제10조 【 기타사항 】 제11조 【 계약의 해석 】

인테리어공사 도급계약서 | 변호사 항목해설

공사명 공사장소 공사기간 계약금액 대금의 지급 하자담보 책임기간 등을 기입하여 인테리어공사 도급계약서 작성시 사용하는 계약서 양식입니다.  제 1 조【 총 칙 】 제 2 조【 계약보증금 】 제 3 조【 공사감독원 】 제 5 조【 재료의 검사 등 】 제 6 조【 안전관리 및 재해보상 】 제 8 조【 부적합한 공사 】 제 9 조【 기성부분급 】 제10조【 준 공 】 제11조【 대금지급 】 제12조【 하도급 대금의 직접지급 】 제13조【 이행지체 】 제14조【 하자담보 】 제15조【 계약해제 등 】 제16조【 손해배상 등 】 제17조【 권리의무의 양도 】 제18조【 법령의 준수 】 제19조【 분쟁의 해결 】 제20조【 특약사항 】 ...

민간건설공사 표준도급 계약서 | 변호사 항목해설

공사명 공사장소 공사기간 도급금액 등을 기입하여 공사시 사용하는 도급계약서 양식입니다.  제 1 조(총칙) 제 2 조(보증인) 제 3 조(공사감독원) 제 6 조(선금) 제 7 조(재료의 검사 등) 제 8 조(지급재료와 대여품) 제 9 조(안전관리 및 재해보상) 제 10 조(응급조치) 제 12 조(부적합한 공사) 제 13 조(불가항력에 의한 손해) 제 17 조(기성부분급) 제 18 조(준공) 제 19 조(대금지급) 제 20 조(이행지체) 제 21 조(하자담보) 제 22 조( 갑 의 계약해제 등) 제 23 조( 을 의 계약해제 등) 제 24 조(손해배상 등) 제 25 조(권리의무의 양도) 제 26 조(법령의 준수) 제 27 조(분쟁의 해결) 제 28 조(특약사항) ...

민간건설공사 표준도급 계약서(간단서식) | 변호사 항목해설

총칙/보증인/공사감독원/현장대리인/공사예정공정표와 공사가격 내역서/선금/재료의 검사 등/지급재료와 대여품/안전관리 및 재해보상/응급조치/공사기간의 연장/부적합한 공사/불가항력에 의한 손해/설계변경으로 인한 계약금의 조정/물가변동으로 인한 계약금액의 조정/기타 계약내용의 변경으로 인한 계약금액의 조정/기성부분급/준공/대금지급/이행지체/하자담보/갑의 계약해제   제 1 조 【 총 칙 】 제 2 조 【 보증인 】 제 3 조 【 공사감독원 】 제 6 조 【 선 금 】

자동차 매매계약서(할부승계 특약조항이 포함) | 변호사 항목해설

자동차의 표시 계약내용 당사자 표시 동시이행 공과금 부담 하자담보책임 사고책임 법률상의 하자책임 등을 기입하여 일욜직 급여명세서 대장 작성시 사용하는 대장 양식입니다.  제 2 조【 당사자 표시 】 제 3 조【 동시이행 등 】 제 4 조【 공과금부담 】 제 6 조【 사고책임 】 제 7 조【 법률상의 하자책임 】 제 8 조【 등록지체책임 】 제 9 조【 할부승계특약 】 제10조【 위약금 】

광고물 제작계약서(국문) | 변호사 항목해설

본 계약은 갑과 을 간의 광고물 제작 및 설치에 관한 기본사항을 정한 것으로 광고제작에 관한 계약서 입니다.(출처:대한상사중재원)  제 1 조【 총 칙 】 제 2 조【 수급인 】 제 4 조【 도급내역 】 제 5 조【 계약부적합 시정 】 제 7 조【 설치공사에 대한 갑의 협조 】 제 8 조【 이행지체 】 제 9 조【 제작·설치의 완료 】 제10조【 대금지급 】 제11조【 하자보수 】 제12조【 계약해제 해지 】 제13조【 소유권 】 제14조【 특허권 등의 사용 】 제15조【 행정관서의 신고·허가 등 】 제16조【 분쟁의 해결 】

광고물 제작 계약서(국문) | 변호사 항목해설(샘플양식)

광고제작의뢰인과 제작자 간의 광고물 제작 계약으로 계약기간 내에 광고물을 제작하여 갑이 지정한 장소에 광고물을 설치한다는 내용의 계약서.(출처:대한상사중재원)  제 1 조【 총 칙 】 제 2 조【 수급인 】 제 4 조【 도급내역 】 제 5 조【 계약부적합 시정 】 제 7 조【 설치공사 수행 시 을의 조치 】 제 8 조【 설치공사에 대한 갑의 협조 】 제 9 조【 이행지체 】 제10조【 제작·설치의 완료 】 제11조【 대금지급 】 제12조【 하자보수 】 제13조【 계약해제·해지 】 제14조【 계약해제·해지시의 처리 】 제15조【 소유권 】 제16조【 특허권 등의 사용 】 제17조【 행정관서의 신고·허가 등 】 제18조【 분쟁의 해결 】 ...

PLANT하도급 계약서 | 변호사 항목해설

목적/업무분담/도면승인 및 기자재 공급/시험 및 부담/내륙운송 통관 선적 및 해상운송/납기/보험/하자보증/계약이행 보증금/선수금 보증금/지체상금/하도급 대금지급/갑의 수수료 및 공제시기/대금지급 조건/을의 현지 수수료 송금대행/수출수수료 및 제경비/재하청 계약/유효기간/합의관할/준용조항 등의 내용으로 구성되었습니다.  제 1 조 【 목 적 】 제 2 조 【 업무분담 】 제 3 조 【 도면승인 및 기자재 공급 】 제 4 조 【 시험 및 부담 】 제 6 조 【 납 기 】 제 7 조 【 보 험 】 제 8 조 【 하자보증 】 제 9 조 【 계약이행 보증금 】 제10조 【 선수금 보증금 】 제11조 【 지체상금 】 제12조 【 하도급 대금지급 】 제13조 【 갑의 수수료 및 공제시기 】 제14조 【 대금지급 조건 】 제16조 【 을의 현지 수수료 송금대행 】 제17조 【 수출수수료 및 제경비 】 제18조 【 재하청 계약 】 제19조 【 유효기간 】 제20조 【 합의관할 ...

전기재가설 공사계약서(건물 재시공) | 변호사 항목해설

건물전기 공사를 재시공하면서 공사시간 및 작업방법 자재사용 등에 대한 내용으로 구성된 전기재가설 공사계약서입니다.  제 1 조【 목적 】 제 2 조【 공사기간 및 금액 】 제 3 조【 결제방법 】 제 4 조【 시방서 】 제 5 조【 이행보증금 】 제 6 조【 작업시간 】 제 7 조【 선선등 자재 】 제 8 조【 인터넷선 등 】 제 9 조【 배전판 】 제 10 조【 전선교체 】 제 11 조【 시공보고서 】 제 12 조【 작업지시 】 제 13 조【 공사완료 】 제 14 조【 하자보수 】 제 15 조【 안전사고 】 제 16 조【 하도급 】 제 17 조【 해제 】 제 18 조【 기타사항 】 제 19 조【 분쟁해결 】 제 20 조【 특약사항 】 ...

하수도 공사계약서(마을의 하수도 공사 의뢰) | 변호사 항목해설

마을의 하수관 공사를 위하여 도면의 제시 및 공사설치의 방법 공사수행상의 주의점 하자보수 등에 관한 내용으로 구성된 하수도 공사계약서입니다.  제 1 조【 하수도 연결라인 】 제 2 조【 하수관 】 제 3 조【 도면 】 제 4 조【 공사 】 제 6 조【 공사수행 】 제 7 조【 이행보증금 】 제 8 조【 사정변경 】 제 9 조【 불성실 시공 】 제 10 조【 하도급 】 제 11 조【 검사대행 】 제 12 조【 하자담보책임 】 제 13 조【 해제 】 제 14 조【 기타사항 】 제 15 조【 분쟁해결 】 제 16 조【 특약사항 】